建筑工程设计文件编制深度规定，初步设计审批规定
重要公共建筑是依据哪本规范
主要的建筑设计规范有以下几种：
《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)；
《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2010)；
《建筑制图标准》(GB/T50104-2010)；
《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)；
《总图制图标准》(GB/T50103-2010)；
《建筑模数协调标准》(GB/T50002-2013)；
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)；
《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-1995)(2001年修订版)。
初步设计审批规定
1．应符合已审定的设计方案；
2．能据以确定土地征用范围；
3．能据以准备主要设备及材料；
4．应提供工程设计概算，作为审批确定项目投资的依据；
5，能据以进行施工图设计；
6．能据以进行施工准备。初步设计文件编制深度可执行中华人民共和国建设部1992年3月2日（建设［1992］102号）《建筑工程设计文件编制深度的规定》。
如何做好公司建设工程风险的控制
事实上，无论是施工总承包模式还是工程总承包模式，设计都与承包人有关，承包人都需要重视设计工作。相应的设计责任与风险应对，也应成为承包人需要重点考虑的问题。
1、承包人设计责任，施工总承包与工程总承包
如上文所述，在施工总承包模式下，部分承包人自觉项目设计与自己无关，因此不重视设计，直到工程总承包模式应用推广，承包商才不得不重视项目设计与设计能力的提升。事实上，无论施工总承包模式，还是工程总承包模式，承包人都承担相应的设计责任。
施工总承包模式下的设计责任
在施工总承包下，承包人的主要义务是在约定工期内完成施工，确保质量合格。但根据有关法律法规，承包人基于质量责任对设计文件和图纸有审查义务。
《建设工程质量管理条例》
第28条规定：“承包人必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。承包人在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议”。
《建设工程施工合同（示范文本）》（2017版）
通用合同条款第1.6.1条“图纸的提供和交底”规定：“发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底”。
第1.6.2条规定：“承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间”。
根据上述规定，在施工总承包下，发包人负责向承包人提供图纸和设计文件，但承包人对图纸和设计文件有审查义务。
工程总承包模式下的设计责任
在工程总承包模式中，设计在总承包人的承包范围之内，所以设计责任是总承包人的合同义务。
《建筑法》
第55条规定：“建筑工程实行工程总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任”。
《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）
通用条款第5条规定，“承包人有义务按照发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料和国家有关部门、行业工程建设标准规范规定的设计深度开展工程设计，并对其设计的工艺技术和（或）建筑功能，及工程的安全、环境保护、职业健康的标准，设备材料的质量、工程质量和完成时间负责。因承包人设计的原因，造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人承担”。
因此，在工程总承包下，总承包人有义务向发包人提供符合国家或行业标准、设计深度和合同要求的设计文件。
2、设计责任风险，施工总承包与工程总承包
无论施工总承包模式，还是工程总承包模式，承包人都承担相应设计责任，因此也都面临着相应设计责任风险。
施工总承包下的设计责任风险
如上所述，在施工总承包模式下，设计由发包人负责，承包人对设计文件和图纸仅有审查义务。因此，在此模式下承包人的设计责任较小，风险较低，但会存在以下风险：
（1）发包人不合理分摊设计责任的风险
在施工总承包下，设计由专业的设计单位负责；设计单位对工程设计文件和图纸出现的遗漏或错误负责修改或补充。根据最高人民法院建设工程施工合同司法解释（一）的第12条规定，发包人提供的设计有缺陷，造成质量缺陷，承担过错责任；承包人有过错的，应承担相应的过错责任。
从发包人与承包人的角度而言，图纸错误造成质量瑕疵，发包人应向承包人承担责任；如果设计单位对此有责任，发包人可追究设计单位责任。发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的，承包人有权索赔工期和费用。
但在实践中，发包人往往在施工合同中约定承包人如未发现设计文件错漏或发现了未通知发包人，由此造成的质量缺陷由承包人承担责任。在此情形下，承包人未发现设计错漏或未及时提出设计错漏，要承担违约责任，且不能提出工期索赔。
发包人除了直接加大承包人的设计审查义务，还可能约定承包人对于图纸提交应提前在合理期限内通知发包人，如承包人未在合理期限内通知发包人，则不能提出工期索赔。
（2）发包人未尽审查义务导致成本增加风险
在设计文件或图纸存在错漏时，承包人未尽审查义务从而导致工程返工，增加承包人成本；或者未向发包人提出变更，导致变更费用难以计取，从而承包人只能自己承担增加的成本。
工程总承包模式下的设计责任风险
在工程总承包模式下，设计由总承包人负责。但是在实践中，往往由于总承包人自身实力问题或者项目本身不规范问题，导致总承包人管不了设计或者跟不上设计以及其它风险。
（1）总承包人管不了设计
如果总承包人本身是施工单位，则设计单位可能是联合投标人，也可能是发包人指定的或承发包双方联合招标确定的。如此以来，在履约中，往往出现总承包人管不了设计的情形。设计单位一般只收取固定的设计费用，但其地位又相对独立，往往直接听命于发包人，总承包人对设计单位的管理或约束形同虚设。一旦出现总承包人管不了设计的情况，则项目的盈亏、进度、质量就处于失控状态，总承包人的亏损风险、工期风险、质量风险均大大增加
（2）总承包人跟不上设计
在总承包人自行确定设计单位的情形下，设计单位是总承包人的分包单位，理论上总承包人能够将自己对设计的要求充分贯彻，但很多总承包人自身技术能力有限，难以提出明确而具体的设计要求，无法推进设计工作，只能跟着设计单位的思路走，导致设计工作失控。
（3）设计进度风险
根据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）的规定，总承包人负责编制项目进度计划和设计进度计划，以总承包人收到发包人提供项目基础资料、现场障碍资料（及预付款）后的第5日作为作为开工日期；发包人负责组织设计审查会议。在工程总承包模式下，设计工期往往包含在总工期内，但设计工作又相对独立，且一般情形下，在设计完成后才能全面开始施工。若设计进度延误，就会直接导致整个工程工期延误，从而使整个工期失控。
（4）设计范围与深度风险
设计范围，是指总承包人需要开展设计的地块、建筑物的范围。设计深度是指总承包人的设计文件需要达到的深度要求。根据《建筑工程设计文件编制深度规定》的规定，设计文件的编制一般分为方案设计、初步设计、施工图设计以及专项设计。设计范围与设计深度相辅相成，共同构成了承包人的设计责任。合同中设计范围与深度的约定直接影响设计费用计算，如果承包人没有深刻理解合同中对设计范围与深度的约定，往往会导致设计费用支出增加，影响项目盈利。
3、风险管控与应对
无论是施工总承包还是工程总承包，应对设计责任风险的核心是承包人的技术能力。无论是进行图纸及设计文件的审查、提前发出提供图纸通知、履行设计义务，均要求承包人有良好甚至优秀的设计技术能力。因此，在技术能力的基础上，对设计责任风险提出应对建议如下：
1、明确设计责任，厘清设计范围与深度
在施工总承包中，如果合同约定对于图纸或设计文件延误，承包人有义务提前通知发包人或监理，则承包人必须制定完善合理的施工组织设计，并明确发包人发送图纸或指示的时间。
在工程总承包中，总承包人必须重视审核招标文件，理解发包人要求，确保设计数据、资料的准确性，明确图纸及设计文件的深度、成果提交及审查流程等；确保设计成果符合发包人要求和法律法规的强制性要求。
2、尽快设计定案，做好设计变更签证
无论是工程总承包还是施工总承包，只有设计定案，才能锁死成本，而在设计定案基础上，承包人才能向发包人提出变更索赔。因此，在施工总承包中，承包人应在合同中约定发包人向承包人提交图纸及设计文件的时间、数量、内容；在工程总承包中，总承包人应在合同中明确约定发包人提交前期资料的内容、时间和发包人组织图纸审查的流程，并在约定时间内完成设计工作提交发包人确认。在发包人确认设计文件和图纸之后，发包人再提出变更设计的要求，就构成设计变更，总承包人有权根据合同约定向发包人主张设计变更签证；如变更影响工期，总承包人有权提出工期索赔。
3、确定好设计分包合同的核心条款
在工程总承包中，如果总承包人将设计工作分包，则需要注意：
1一是总承包人要按照投标设计费用报价并考虑市场价格水平情况，编制设计费用预算，作为设计分包的招标控制价；2二是按照总承包合同约定的设计费用支付方式确定设计分包费用的支付方式；3三是按照设计进度计划确定设计分包的设计成果的提交时间；4四是把总承包合同中的质量、进度等违约事项转嫁到设计分包合同中；5五是在设计分包合同中约定，因发包人原因或设计分包原因造成的重复设计，分包单位必须按照发包人的要求的时间、质量完成，且总承包人不承担任何费用。
4、注重设计工期索赔
在工程总承包中，总承包人应注意设计工期索赔事项识别与处理，作好谈判、证据固定与留存工作。
设计工期索赔注意事项包括：
1一是因发包人指定设计分包原因造成的进度迟延；2二是因发包人提供基础资料错误或迟延造成的设计进度迟延；3三是发包人未能及时对设计成果进行审核造成的设计迟延；4
四是发包人对设计成果审核错误造成的设计进度迟延等。
传统的工程建设思维中，承包人作为施工建设主体主要即负责对项目工程的实际施工建设，承担相应施工质量、施工安全责任与风险。但事实上，工程施工与工程设计一样，共同作为建设活动的主要环节与内容之一，二者有着密切的责任关系，承包人对于设计责任与设计责任风险，应有着必要的认知与应对办法。
一般厂房电气设计需要什么规范啊
1、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20012、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-20023、电梯工程施工质量验收规范化GB50310-20024、智能建筑工程质量验收规范GB50339-20035、火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-20076、火灾自动报警系统设计规范GB50116-987、电子计算机机房设计规范GB50174-938、智能建筑设计标准GB/T50314-20069、建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-200410、10kV及以下变电所设计规范GB50053-9411、水喷雾灭火系统设计规范GB50219-9512、洁净厂房设计规范GB50073-200113、建筑工程安全生产管理条例14、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-9215、通用用电设备配电设计规范GB50055-9316、安全生产工作规定（国家电网公司2003年十月八日发布）17、低压配电设计规范GB50054-9518、综合布线系统工程施工及验收技术规程（云南省工程建设地方标准）DBJ53-15-200419、供配电系统设计规范GB50052-200920、建筑物防雷设计规范（2000年版）GB50057-9421、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-200522、建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-9323、建筑施工安全检查标准JGJ59-9924、民用建筑电气设计规范JGJ16-200825、电梯制造与安装安全规范GB7588-200326、建筑物消防设施安装质量检验规程（云南省地方标准）DB53/067-199827、自动喷水灭火系统设计规范GB50084-200128、自动喷水灭火系统施工验收规范GB50116-200529、交流电气装置的接地DL/T621-199730、带电设备红外诊断技术应用导则DL/T664-199931、建筑设计防火规范GB50016-200632、高层民用建筑设计防火规范(2005年版)GB50045-9533、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范化GB50169-200634、电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-200635、视频安防监控系统工程设计规范GB50395-200736、全国民用建筑工程设计技术措施—电气（2009）<建设部发布>37、建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-200738、综合布线系统工程设计规范GB50311-200739、综合布线系统工程验收规范GB50312-200740、安全防范系统验收规则GA308—200141、体育场馆照明设计及检测标准JGJ153-200742、民用建筑能耗数据采集标准JGJ/T154-200743、城市电力规划规范GB50293-199944、涉密信息设备使用现场的电磁泄漏发射保护要求BMB545、涉及国家秘密的计算机信息系统保密技术要求BMZ146、涉及国家秘密的计算机信息系统安全保密评测指南BMZ347、城市道路照明设计标准CJJ45-200648、建筑工程质量管理条例（2000年1月30日国务院第279号令发布）49、建设电子文件与电子文档管理规范CJJ/T117-200750、电子信息系统机房设计规范GB50174-200851、电子信息系统机房施工及验收规范GB50462-200852、微电子生产设备安装工程施工及验收规范GB50467-200853、入侵报警系统工程设计规范GB50394-200754、公共建筑节能设计标准GB50189-200555、建筑工程设计文件编制深度规定（2008年版）56、矿山电力设计规范GB50070-200957、城市道路照明工程施工及验收规范CJJ89-200158、电力系统设计技术规程DL/T5429-200969、建筑照明设计设计标准GB50034-200460、建筑施工组织设计规范GB50502-200961、电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB/T50062-200862、电力装置的电测量仪表装置设计规范GB/T50063-200863、电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范GB50173-9264、城市夜景照明设计规范JGJ/T163-200865、建设工程文件归档整理规范GB/T50328-200166、66kV及以下架空电力线路设计规范GB50061-201067、并联电容器装置设计规范CB50227-200868、110～500kV架空送电线路施工及验收规范CB50233-200569、35～110kV变电所设计规范CB50059-9270、3～110kV高压配电装置设计规范CB50060-200871、公共建筑节能改造工程技术规范JGJ176-200972、建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程JGJ196-201073、居民建筑节能检测标准JGJ132-200974、电热设备电力装置设计规范CB50056-9375、入侵报警系统工程设计规范GB50394-200776、视频安防监控系统工程设计规范GB50395-200777、出入口控制系统工程设计规范GB50396-200778、电业安全工作规程（发电厂和变电所电气）注:2009年4月再版时改章节排版32开DL408-9179、电业安全工作规程（电力线路部分）注：2009年4月再版时改章节排版3DL409-9180、厅堂扩声系统设计规范GB50371-200681、剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范GB/T50356-200582、厅堂音质模型试验规范GB/T50412-200783、建筑物防雷装置检测技术规范GB/T21431-200884、厅堂混响时间测量规范GBJ76-8485、建筑工程资料管理规程JGJ185-200986、安全防范工程技术规范GB50348-200487、防止静电事故通用导则GB12158-200688、系统接地的型式及安全技术要求GB14050-200889、导体的颜色或数字标识GB7947-199790、国家电气设备安全技术规范GB19517-200991、游泳池和类似场所用灯具安全要求GB700001.8-199792、用电安全导则GB/T13869-200893、阻燃和耐火电缆通则GB/T19666-200594、低压成套无功功率补偿装置GB/T15576-200895、演出场馆设备技术术语舞台机械（中华人民共和国文化行业标准）WH/T35-2009100、舞台机械操作与维修导则（中华人民共和国文化行业标准）WH/T37-2009101、舞台机械台上设备安全（中华人民共和国文化行业标准）WH/T28-2007102、舞台机械台下设备安全要求（中华人民共和国文化行业标准）WH/T36-2009103、舞台机械验收检测程序（中华人民共和国文化行业标准）WH/T27-2007104、电力工程电缆设计规范GB50217-2007105、1kV及以下配线工程施工与验收规范GB50575-2010106、电梯安装验收规范GB10060-1993107、电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范GB50170-2006108、电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50172-92109、煤矿井下供配电设计规范GB50417-2007110、输电线路以无线电台影响防护设计规范DL/T5040-2006111、建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GB50312-2007112、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006113、有线电视系统工程技术规范GB-50200-94114、气体灭火系统施工及验收规范GB50263-2007115、城市工程管线综合规划规范GB50289-98116、电气绝缘的耐热性评定和分级GB11021-1989117、标准电压GB156-2007118、电气安全名词术语GB4776-1984119、导（防）静电地面设计规范GB50515-2010120、室外作业场地照明设计标准GB50582-2010121、电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-92122、体育建筑智能化系统工程技术规程GBJGJ/T179-2009123、城市消防远程监控系统技术规范GB50440-2007124、工业安装工程质量检验评定统一标准GB50252-94125、城市工程管线综合规划规范GB50289-98126、电能质量供电电压允许偏差GB/T12325-2008127、外壳防护等级（IP代码）GB4208-2008128、剩余电流动作保护装置安装和运行GB13955-2005129、安全电压GB3805-1983130、用电安全导则GBT13869-2008
竣工图编制规范及标准
竣工图是建设工程建成后的最终图纸，用于记录工程的实际情况和各项数据，是建筑工程质量验收的重要依据之一。下面是竣工图编制规范及标准的一些相关内容：
1.《建筑工程竣工图编制规范》(GB50352-2005)：该规范规定了建筑工程竣工图的基本要求、内容、表现方法、格式等。
2.《建筑工程竣工图编制标准》(JGJ/T10-2011)：该标准规定了建筑工程竣工图的编制范围、内容、格式、图例、注释等。
3.《城市规划建设工程竣工图编制规范》(GB/T50341-2003)：该规范规定了城市规划建设工程竣工图的编制要求。
4.《建筑设计文件编制规范》(GB50190-2018)：该规范规定了建筑设计文件的编制要求，包括竣工图的编制内容和格式。
5.《建筑工程施工图设计规范》(GB50009-2012)：该规范规定了建筑工程施工图设计的基本原则、要求和内容，包括在施工图设计中考虑竣工图的编制。
以上是竣工图编制规范及标准的一些相关内容，建议在具体操作时结合相关规范和标准进行。
